Le sentenze del Tribunale di Benevento, Sez. I, 1 aprile 2025, n. 414 e del Tribunale di Napoli, Sez. X, 20 gennaio 2025, n. 611
1. La sentenza del Tribunale di Benevento, Sez. I, 1 aprile 2025, n. 414 si pronuncia su una questione che è frequentemente oggetto di contenzioso.
Il Tribunale si riporta, infatti, alla giurisprudenza che costantemente ritiene che “negli appalti di opere pubbliche, la consegna dei lavori costituisce un obbligo della P.A., il cui inadempimento è fonte di responsabilità contrattuale, ma non attribuisce all’appaltatore il diritto di risolvere il contratto, né di avanzare pretese risarcitorie, bensì solo la facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto che, se non accolta, comporta un diritto al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo. Infatti, un diritto al risarcimento del danno può venire in considerazione solo se l’appaltatore ha preventivamente esercitato la facoltà di recesso, dovendosi altrimenti presumere che egli abbia considerato ancora eseguibile il contratto, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante” (Corte Appello Firenze, Sez. Spec. Impresa, 27/9/2024, n.1630)
CONTINUA A LEGGERE….
Il ritardo nella consegna dei lavori della stazione appaltante e la facoltà di recesso dell’appaltatore
Leggi anche
Affidamento diretto non affrancabile dalla rotazione se preceduto da un avviso
La giurisprudenza si prodiga ancora a chiarire che non è possibile affrancare l’affidamento diretto …
Incentivi per funzioni tecniche al personale del servizio finanziario, spunti per superare l’impostazione negativa/escludente
La sezione regionale della Corte dei conti della Liguria viene escussa per la soluzione di un quesit…
Alcuni chiarimenti sulle nuove previsioni apportate dal Correttivo in tema di equo compenso nei SIA
Come noto, con l’integrazione apportata dal d.lgs. 209/2024 al comma 2 dell’art. 8, il principio del…
Il collegio sindacale risponde alla Corte dei conti per indebita corresponsione di rimborsi di spese di trasferta dell’organo amministrativo
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Liguria, con la sentenza n.31, depositata…
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento